Роскосмос обжаловал решение суда об отказе во взыскании неустойки с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» за нарушение сроков проведения летных испытаний системы ГЛОНАСС

16 января 2018 года Третий арбитражный апелляционный суд рассмотрит  апелляционную жалобу государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на решение Арбитражного суда Красноярского края от 24 июля 2017 года по делу № А33-10053/2017.

Как следует из материалов дела, между государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (исполнитель) был заключен государственный контракт от 13.09.2012 № 307-Г054/12, в соответствии с которым исполнитель взял на себя обязательство по проведению в рамках этапа № 2 работ по завершению летных испытаний КК системы ГЛОНАСС с КА «Глонасс-К» № 11Л и 12Л.

Указывая на неисполнение в установленные контрактом сроки обязанности по выполнению работ, связанных с завершением летных испытаний (этап № 2.2 государственного контракта от 13.09.2012 № 307-Г054/12), государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» о взыскании неустойки в размере 1 020 000 рублей.

Решением от 24 июля 2017 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Отказывая в иске, суд исходил из того, что причиной просрочки исполнения ответчиком своего обязательства по выполнению работ в рамках этапа № 2.2 государственного контракта стало неподписанные акта «О результатах летных испытаний космического комплекса ГНС ГЛОНАСС с КА 14Ф143 № 11Л, 12Л» одним из членов государственной комиссии, независящей в процессе осуществления своей деятельности от организационных решений, принимаемых исполнителем по контракту, заблаговременно направившим акт в адрес заказчика, соответственно, ответчик не несет вины за нарушение срока завершения работ по этапу № 2.2.

Не согласившись с данным судебным актом и указывая на то, что причиной нарушения соков выполнения работ стал необходимость устранения ответчиком замечаний и представления дополнительных материалов, государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит проверить законность и обоснованность решения суда.

Пресс-секретарь

15.01.2018

Опубликовано: 16.01.2018 07:26 Обновлено: 28.03.2023 21:07