Роскосмос обжаловал решение суда об отказе во взыскании неустойки с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» за нарушение сроков проведения летных испытаний системы ГЛОНАСС

Как следует из материалов дела, между государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и акционерным обществом «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (исполнитель) был заключен государственный контракт от 13.09.2012 № 307-Г054/12, в соответствии с которым исполнитель взял на себя обязательство по проведению в рамках этапа № 2 работ по завершению летных испытаний КК системы ГЛОНАСС с КА «Глонасс-К» № 11Л и 12Л.

Указывая на неисполнение в установленные контрактом сроки обязанности по выполнению работ, связанных с завершением летных испытаний (этап № 2.2 государственного контракта от 13.09.2012 № 307-Г054/12), государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» о взыскании неустойки в размере 1 020 000 рублей.

Решением от 24 июля 2017 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Отказывая в иске, суд исходил из того, что причиной просрочки исполнения ответчиком своего обязательства по выполнению работ в рамках этапа № 2.2 государственного контракта стало неподписанные акта «О результатах летных испытаний космического комплекса ГНС ГЛОНАСС с КА 14Ф143 № 11Л, 12Л» одним из членов государственной комиссии, независящей в процессе осуществления своей деятельности от организационных решений, принимаемых исполнителем по контракту, заблаговременно направившим акт в адрес заказчика, соответственно, ответчик не несет вины за нарушение срока завершения работ по этапу № 2.2.

Не согласившись с данным судебным актом и указывая на то, что причиной нарушения соков выполнения работ стал необходимость устранения ответчиком замечаний и представления дополнительных материалов, государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит проверить законность и обоснованность решения суда.

Пресс-секретарь

15.01.2018

Опубликовано: 16.01.2018 07:24 Обновлено: 28.03.2023 21:07