Суд расторг государственный контракт и частично удовлетворил исковые требования Главного управления МЧС по Республике Хакасия

     Как следует из материалов дела, 31.01.2011 Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия и ООО «Инженерно-технический центр Авангард» заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, строительство 2-ой очереди и реконструкцию объекта «Пожарная часть в Республике Хакасия, г. Абакан».
     Согласно акту приемки законченного строительством объекта от 15.01.2013 объект «Пожарная часть в Республике Хакасия г. Абакан. Административное здание (реконструкция)» принят ГУ МЧС по РХ.
     25.06.2013 ООО «ИТЦ Авангард» направило Главному управлению МЧС по РХ претензию, в которой просил решить вопрос об оплате дополнительных затрат      по муниципальному контракту 31.01.2011 за выполненные работы в размере 22 318 647 руб.
     В ответе на указанную претензию Главное управление МЧС по РХ указало, что аукционной документацией и государственным контрактом от 31.01.2011 не предусмотрена возможность изменения объёма работ, вследствие чего, изменение цены контракта невозможно.
     Мотивируя тем, что ответчик оплату за выполненные дополнительные работы по контракту в сумме 19 468 507 рублей 75 копеек не произвел, ООО «Инженерно-технический центр Авангард» обратился в суд с иском.
     21.11.2013 судом принят встречный иск Главного управления МЧС по РХ о расторжении государственного контракта на реконструкцию объекта «Пожарная часть в Республике Хакасия, г. Абакан» от 31.01.2011, о взыскании 1 380 695 рублей 01 копеек аванса, 166 960 рублей 07 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами и 6 005 095 рублей 89 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ. 17.01.2014  исковые  требования по встречному иску увеличены до суммы 95 119 507 рублей. 12 копеек, в том числе 1 380 695 рублей 01 копеек аванса, 93 555 000 рублей неустойки и 183 812 рублей 11 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.
     Решением суда от 21 марта 2014 года в удовлетворении иска ООО «Инженерно-технический центр Авангард» отказано, встречный иск Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия удовлетворён частично.
     Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр Авангард» обратилось с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, в которой просит проверить законность и обоснованность решения суда.

Пресс-секретарь

Опубликовано: 16.06.2014 13:02 Обновлено: 28.03.2023 21:07