Суд удовлетворил требования о расторжении государственного контракта и взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ

     19 декабря 2013 года Третий арбитражный апелляционный суд рассмотрит  апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» на решение Арбитражного суда Красноярского края от 02 сентября 2013 года по делу № А33-6339/2013.
     Как следует из материалов дела, между  краевым государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания» (подрядчик) заключен государственный контракт от 10.05.2012 № 137-01.4-12, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить указанные в техническом задании в соответствии с утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией работы, связанные со строительством объекта  «Школа на 165 учащихся в с. Кордово, Курагинский район».  В связи неисполнением ответчиком обязательств по выполнению работ истец обратился к ответчику с предложением расторгнуть спорный контракт. Соглашение о расторжении спорного контракта ответчиком не подписано.
     Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по выполнению работ, истец обратился в арбитражный суд с иском о расторжении указанного государственного контракта  и взыскании 26 475 830 рублей 90 копеек  неустойки за нарушения сроков выполнения работ по государственному контракту, начисленную за период (апрель 2013) с 01.05.2013 по 30.07.2013 (91 день) по ставке 0,1%  от стоимости контракта.
     Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Не согласившись с данным решением, считая, что нарушение сроков выполнения работ допущено подрядчиком по причине неисполнения заказчиком своих обязательств, в том числе по передаче строительной площадки, геодезической разбивочной основы, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Пресс-секретарь

Опубликовано: 16.12.2013 08:19 Обновлено: 28.03.2023 21:07